克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程設計、采購、施工(EPC)總承包工程招標公告
(招標編號：ZB GTE PC-2023-43)
項目所在地區：新疆維吾爾自治區，克拉瑪依市
一、招標條件
本克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程設計、采購、施工(EPC) 總承包工程已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為自籌資金1900萬元；其他資金國內銀行貸款7600萬元，招標人為克拉瑪依市猛獅光儲新能源有限公司。本項目已具備招標條件，現招標方式為公開招標。
二、項目概況和招標范圍
規模：詳見招標公告其他內容及招標文件相關內容
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
(001) 克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程設計、采購、施工(EPC) 總承包工程；
三、投標人資格要求
(001克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程設計、采購、施工(EPC) 總承包工程)的投標人資格能力要求：1.中華人民共和國境內注冊合法運營的企業法人，具有獨立承擔民事責任、獨立承擔招標項目和獨立履行合同的能力。
2.設計單位或施工單位均可參與本次招投標。
設計資質須滿足投標人必須具有國家建設主管部門核定的工程設計電力行業乙級及以上資質或工程設計電力行業新能源發電專業乙級及以上資質。
施工資質須滿足：須具備[電力工程施工總承包資質二級](含)以上或[輸變電工程專業承包資質二級](含)以上；
3.安全生產許可證要求：投標人須具備有效的安全生產許可證；
4.投標人業績要求：
施工近三年(2020年1月1日-至今)承擔的類似工程業績不得少于1項(類似業績是指：電力工程相關業績)(須提供中標通知書或施工合同或竣工驗收表或受電工程竣工驗收單).設計：近三年(2020年1月1日-至今)承擔的類似設計業績不得少于1項(須提供中標通知書或設計合同掃描件)
5.項目負責人資格要求：
項目經理具備一級以上注冊建造師執業資格(機電工程專業)，具備有效的安全生產考核合格證書，本單位注冊，現階段沒有擔任任何在施建設工程項目負責人；
設計技術負責人具備國家注冊電氣工程師執業資格或高級工程師(電力工程相關專業)，并在本單位注冊。
6.項目負責人業績要求：
項目經理：近三年(2020年1月1日-至今)，已承擔的類似工程施工業績不少于1項(須提供中標通知書或施工合同或竣工驗收表或受電工程竣工驗收單，注業績證明材料須反映出項目負責人)；
設計技術負責人：近三年(2020年1月1日-至今)承擔過的類似項目設計業績不得少于1項，業績須提供中標通知書或設計合同，(注：業績證明材料須反映出設計項目負責人)；
7.投標人信譽要求：(若是聯合體投標，則只須聯合體牽頭人提供)
(1)投標人如在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)(尚在處罰期內的)將被拒絕參加本次招標活動(需提供相關證明材料)；
(2) 投標人如在中國裁判文書網(wen shu.court.gov.cn) 有行賄犯罪記錄的(尚在判決、裁定、刑罰期內的)，將被拒絕參加本次招標活動(需提供相關證明材料)；
(3)投標人如在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體(尚在處罰期內的)將被拒絕參加本次招標活動(需提供相關證明材料)
8.其他說明：
(1)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；
(2)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；
違反前兩款規定的，相關投標均無效；；
本項目允許聯合體投標。
四、招標文件的獲取
獲取時間：從2023年09月18日10時00分到2023年09月22日19時30分
凡符合資格要求有意參加本次招標項目的投標人，須提供法人授權委托書、被授權代理人身份證，營業執照、資質證書、安全生產許可證、注冊建造師證書、注冊電氣工程師或高級工程師職稱，企業業績證明材料、聯合體協議書(聯合體須提供)、三個網站查詢結果截圖和投標人資格條件要求的所有內容購買招標文件；招標文件每套售價3000元，售后不退。
五、投標文件的遞交
遞交截止時間：2023年10月08日11時00分
六、開標時間
開標時間：2023年10月08日11時00分
七、其他
1.建設規模及內容
克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程位于新疆維吾爾自治區克拉瑪依市烏爾禾區百口泉東部。
本工程規模為：
(1)新建由猛獅一期、二期220kV升壓匯集站至百口泉220kV變電站止的220kV單、雙回架空輸電線路工程，其中雙回線路全長約14.6km，單回線路全長約7.9km，導線均采用2×JL1/G1A-500型鋼芯高導電率鋁絞線。
(2) 伴行220kV輸電線路架設2根OP GW光纖線路， OP GW光纜總長2×24.5km。單回路段采用OP GW-24B 1-121型復合光纜， OP GW光纜長2×8.5km， 雙回路段采用OP GW-48B 1-121型復合光纜， OP GW光纜長2×16km。
本工程承包人的承包范圍包括除本發包人負責事項明確由發包人負責的事項和工程設計、設備和材料采購供應、安裝工程施工、項目管理、設備監造、調試、竣工驗收、培訓、竣工后移交生產工作、性能質量保證、工程質量保修期限的服務等內容。其中項目所需的檢驗檢測費、第三方文件辦理、建設期臨時設施用地租賃費、青苗補償等費用均包含在EPC承包范圍內.
總承包范圍同招標范圍，即：克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程(220kV 輸電線路) EPC總承包。包含但不限于：初步設計、施工圖、竣工圖設計， 工程量清單， 取得符合國家、地方政府、電網要求的屬地政府、基本農田、生態紅線、規劃、林業、水利、文物、壓覆礦產等全部支提供性文件；勘察設計、送出工程相關手續；送出線路工程范圍內的征占用地(包括永久和臨時)手續辦理及協調、征地、按運行標準對線路走廊進行清理、青苗補償、拆遷補償地方協調：電網協調、電網公司作業票辦理跨越或鉆越其它電力線路(及河道、水利設施、公路、鐵路、高速等)涉及的施工手續辦理、改造；施工場地清理、復耕等負責對建設期內損壞的房屋、道路、樹木等進行修復和賠償送出線路工程、材料采購、運輸(函二次搬運)、保管、工程施工、調試(含試驗)、并網驗收、竣工驗收、倒送電及投運等工程驗收(含防雷接地、氣象論證、節能評估、水保、環評驗收、消防、安評、職業衛生、檔案、質量監督、技術監督、并網前的安全性評價、電磁輻射、供電、安全設施等各項專項驗收和竣工驗收)，檔案移交歸檔等；總承包單位負責本工程上述全部工作并負責相關費用，移交以及質保期內的服務，負責取得并網驗收證明，直至線路并網后正常運行。
(三)工作界區
發包人負責法人管理：工程監理、前期工作、工程結算審核、項目后評價、生產準備，除此之外的工程建設范圍均屬于EPC總承包人的范圍。
與升壓站標段的分界點為：
二期升壓站及百口泉間隔側以220kV出線門型構架為界，線路與設備連接跳線由送出線路標段負責制作，升壓站標段負責與設備連接光纜以進站門型構架光纖熔接盒為界，熔接盒及熔纖工作由線路標段負責。
本文件中存在的與設計、數據、規格或方法有關的任何缺陷、錯誤或疏漏，均不能減輕或解除總承包人應承擔的責任。
發包人保留在設計書、工程預算及招標書、技術規范、技術協議、施工技術方案等正在編制的文件現場進行審查的權利，以考察其是否符合技術規范(含z低性能要求)及相關標準，是否適合該設施運行及維修的綜合要求。總承包人則應充分配合發包人代表或其指定人員的此類審查，并應無條件為之提供合理必要的便利。這種審查在初步設計時就開始進行。總承包人對發包人提出的意見應逐條書面回答，并對沒有采納的意見負全部責任即使采納發包人意見也不能免除或減輕總承包人應負的責任。
總承包人應對發包人的運行及維修人員作必要的培訓，以便使發包人的運行和維修人員在設備單體調試前介入現場。設備調試由總承包人負責，設備調試方案由總承包人與發包人商議后確定，嚴格遵守發包人提出的相關管理制度，其中操作部分由發包人的運行及維護人員在總承包人的監護下執行，確保調試和試運行的順利開展，以利于工程的順利移交。總承包人為發包人的運行和維修人員提供安全的工作環境。
在工程期滿前，總承包人負責聯系設備和系統制造廠家，尋求技術和人力上的支提供。在機組投入商業運行后，總承包人有責任協助發包人聯系相關設備和系統制造廠家，尋求技術服務。投資額：0.95億元。資金來源為企業自籌資金0.19億元，國內銀行貸款0.76億元.合同工期：計劃于2023年11月20日完工且具備并網條件。具體開工日期以招標人或監理人通知為準。
2.聯合體要求：
2.1本次招標接受聯合體投標，組成聯合體投標的單位不得超過2家且須提供聯合體協議書，聯合體牽頭方須具備前述設計或施工的資質要求，聯合體一方可以是施工單位或者設計單位。聯合體各方應當簽訂共同投標協議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協議連同投標文件一并提交招標人。聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。
項目專用賬戶的要求：要求項目中標人在項目所在地設立項目專屬銀行賬戶；采用聯合體投標的，中標后需由聯合體牽頭方在項目所在地設立項目專屬銀行共管帳戶，該帳戶由聯合體成員共管，具體共管辦法應在聯合體協議中明確。
注：請電話或郵件的方式向聯系人獲取《投標管理平臺備案登記表》，辦理投標報名事宜。
聯系人：劉建軍
電話：15201356317
郵箱：zb88118@126.com
(招標編號：ZB GTE PC-2023-43)
項目所在地區：新疆維吾爾自治區，克拉瑪依市
一、招標條件
本克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程設計、采購、施工(EPC) 總承包工程已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為自籌資金1900萬元；其他資金國內銀行貸款7600萬元，招標人為克拉瑪依市猛獅光儲新能源有限公司。本項目已具備招標條件，現招標方式為公開招標。
二、項目概況和招標范圍
規模：詳見招標公告其他內容及招標文件相關內容
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
(001) 克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程設計、采購、施工(EPC) 總承包工程；
三、投標人資格要求
(001克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程設計、采購、施工(EPC) 總承包工程)的投標人資格能力要求：1.中華人民共和國境內注冊合法運營的企業法人，具有獨立承擔民事責任、獨立承擔招標項目和獨立履行合同的能力。
2.設計單位或施工單位均可參與本次招投標。
設計資質須滿足投標人必須具有國家建設主管部門核定的工程設計電力行業乙級及以上資質或工程設計電力行業新能源發電專業乙級及以上資質。
施工資質須滿足：須具備[電力工程施工總承包資質二級](含)以上或[輸變電工程專業承包資質二級](含)以上；
3.安全生產許可證要求：投標人須具備有效的安全生產許可證；
4.投標人業績要求：
施工近三年(2020年1月1日-至今)承擔的類似工程業績不得少于1項(類似業績是指：電力工程相關業績)(須提供中標通知書或施工合同或竣工驗收表或受電工程竣工驗收單).設計：近三年(2020年1月1日-至今)承擔的類似設計業績不得少于1項(須提供中標通知書或設計合同掃描件)
5.項目負責人資格要求：
項目經理具備一級以上注冊建造師執業資格(機電工程專業)，具備有效的安全生產考核合格證書，本單位注冊，現階段沒有擔任任何在施建設工程項目負責人；
設計技術負責人具備國家注冊電氣工程師執業資格或高級工程師(電力工程相關專業)，并在本單位注冊。
6.項目負責人業績要求：
項目經理：近三年(2020年1月1日-至今)，已承擔的類似工程施工業績不少于1項(須提供中標通知書或施工合同或竣工驗收表或受電工程竣工驗收單，注業績證明材料須反映出項目負責人)；
設計技術負責人：近三年(2020年1月1日-至今)承擔過的類似項目設計業績不得少于1項，業績須提供中標通知書或設計合同，(注：業績證明材料須反映出設計項目負責人)；
7.投標人信譽要求：(若是聯合體投標，則只須聯合體牽頭人提供)
(1)投標人如在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)(尚在處罰期內的)將被拒絕參加本次招標活動(需提供相關證明材料)；
(2) 投標人如在中國裁判文書網(wen shu.court.gov.cn) 有行賄犯罪記錄的(尚在判決、裁定、刑罰期內的)，將被拒絕參加本次招標活動(需提供相關證明材料)；
(3)投標人如在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體(尚在處罰期內的)將被拒絕參加本次招標活動(需提供相關證明材料)
8.其他說明：
(1)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；
(2)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；
違反前兩款規定的，相關投標均無效；；
本項目允許聯合體投標。
四、招標文件的獲取
獲取時間：從2023年09月18日10時00分到2023年09月22日19時30分
凡符合資格要求有意參加本次招標項目的投標人，須提供法人授權委托書、被授權代理人身份證，營業執照、資質證書、安全生產許可證、注冊建造師證書、注冊電氣工程師或高級工程師職稱，企業業績證明材料、聯合體協議書(聯合體須提供)、三個網站查詢結果截圖和投標人資格條件要求的所有內容購買招標文件；招標文件每套售價3000元，售后不退。
五、投標文件的遞交
遞交截止時間：2023年10月08日11時00分
六、開標時間
開標時間：2023年10月08日11時00分
七、其他
1.建設規模及內容
克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程位于新疆維吾爾自治區克拉瑪依市烏爾禾區百口泉東部。
本工程規模為：
(1)新建由猛獅一期、二期220kV升壓匯集站至百口泉220kV變電站止的220kV單、雙回架空輸電線路工程，其中雙回線路全長約14.6km，單回線路全長約7.9km，導線均采用2×JL1/G1A-500型鋼芯高導電率鋁絞線。
(2) 伴行220kV輸電線路架設2根OP GW光纖線路， OP GW光纜總長2×24.5km。單回路段采用OP GW-24B 1-121型復合光纜， OP GW光纜長2×8.5km， 雙回路段采用OP GW-48B 1-121型復合光纜， OP GW光纜長2×16km。
本工程承包人的承包范圍包括除本發包人負責事項明確由發包人負責的事項和工程設計、設備和材料采購供應、安裝工程施工、項目管理、設備監造、調試、竣工驗收、培訓、竣工后移交生產工作、性能質量保證、工程質量保修期限的服務等內容。其中項目所需的檢驗檢測費、第三方文件辦理、建設期臨時設施用地租賃費、青苗補償等費用均包含在EPC承包范圍內.
總承包范圍同招標范圍，即：克拉瑪依市猛獅光儲二期220kV光伏升壓站送出工程(220kV 輸電線路) EPC總承包。包含但不限于：初步設計、施工圖、竣工圖設計， 工程量清單， 取得符合國家、地方政府、電網要求的屬地政府、基本農田、生態紅線、規劃、林業、水利、文物、壓覆礦產等全部支提供性文件；勘察設計、送出工程相關手續；送出線路工程范圍內的征占用地(包括永久和臨時)手續辦理及協調、征地、按運行標準對線路走廊進行清理、青苗補償、拆遷補償地方協調：電網協調、電網公司作業票辦理跨越或鉆越其它電力線路(及河道、水利設施、公路、鐵路、高速等)涉及的施工手續辦理、改造；施工場地清理、復耕等負責對建設期內損壞的房屋、道路、樹木等進行修復和賠償送出線路工程、材料采購、運輸(函二次搬運)、保管、工程施工、調試(含試驗)、并網驗收、竣工驗收、倒送電及投運等工程驗收(含防雷接地、氣象論證、節能評估、水保、環評驗收、消防、安評、職業衛生、檔案、質量監督、技術監督、并網前的安全性評價、電磁輻射、供電、安全設施等各項專項驗收和竣工驗收)，檔案移交歸檔等；總承包單位負責本工程上述全部工作并負責相關費用，移交以及質保期內的服務，負責取得并網驗收證明，直至線路并網后正常運行。
(三)工作界區
發包人負責法人管理：工程監理、前期工作、工程結算審核、項目后評價、生產準備，除此之外的工程建設范圍均屬于EPC總承包人的范圍。
與升壓站標段的分界點為：
二期升壓站及百口泉間隔側以220kV出線門型構架為界，線路與設備連接跳線由送出線路標段負責制作，升壓站標段負責與設備連接光纜以進站門型構架光纖熔接盒為界，熔接盒及熔纖工作由線路標段負責。
本文件中存在的與設計、數據、規格或方法有關的任何缺陷、錯誤或疏漏，均不能減輕或解除總承包人應承擔的責任。
發包人保留在設計書、工程預算及招標書、技術規范、技術協議、施工技術方案等正在編制的文件現場進行審查的權利，以考察其是否符合技術規范(含z低性能要求)及相關標準，是否適合該設施運行及維修的綜合要求。總承包人則應充分配合發包人代表或其指定人員的此類審查，并應無條件為之提供合理必要的便利。這種審查在初步設計時就開始進行。總承包人對發包人提出的意見應逐條書面回答，并對沒有采納的意見負全部責任即使采納發包人意見也不能免除或減輕總承包人應負的責任。
總承包人應對發包人的運行及維修人員作必要的培訓，以便使發包人的運行和維修人員在設備單體調試前介入現場。設備調試由總承包人負責，設備調試方案由總承包人與發包人商議后確定，嚴格遵守發包人提出的相關管理制度，其中操作部分由發包人的運行及維護人員在總承包人的監護下執行，確保調試和試運行的順利開展，以利于工程的順利移交。總承包人為發包人的運行和維修人員提供安全的工作環境。
在工程期滿前，總承包人負責聯系設備和系統制造廠家，尋求技術和人力上的支提供。在機組投入商業運行后，總承包人有責任協助發包人聯系相關設備和系統制造廠家，尋求技術服務。投資額：0.95億元。資金來源為企業自籌資金0.19億元，國內銀行貸款0.76億元.合同工期：計劃于2023年11月20日完工且具備并網條件。具體開工日期以招標人或監理人通知為準。
2.聯合體要求：
2.1本次招標接受聯合體投標，組成聯合體投標的單位不得超過2家且須提供聯合體協議書，聯合體牽頭方須具備前述設計或施工的資質要求，聯合體一方可以是施工單位或者設計單位。聯合體各方應當簽訂共同投標協議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協議連同投標文件一并提交招標人。聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。
項目專用賬戶的要求：要求項目中標人在項目所在地設立項目專屬銀行賬戶；采用聯合體投標的，中標后需由聯合體牽頭方在項目所在地設立項目專屬銀行共管帳戶，該帳戶由聯合體成員共管，具體共管辦法應在聯合體協議中明確。
注：請電話或郵件的方式向聯系人獲取《投標管理平臺備案登記表》，辦理投標報名事宜。
聯系人：劉建軍
電話：15201356317
郵箱：zb88118@126.com
